AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Kostenvoranschlag 

1.1 Kostenvoranschläge sind entgeltlich, sofern die Kosten hierfür vereinbart wurden. 

1.2 Ein Kostenvoranschlag beinhaltet eine nach kaufmännischen und technischen Gesichtspunkten vorgenommene Detailierung und Aufschlüsselung bei den Einzelposten Material, Arbeit etc. 

1.3 Der Zeitaufwand für die Erstellung eines Kostenvoranschlages wird nach dem Werkstätten-Stundensatz verrechnet. Diese Kosten werden bei nachfolgender Auftragserteilung in Abzug gebracht und zwar in dem Verhältnis, in dem sich der tatsächlich erteilte Auftrag zum Umfang des ursprünglichen Kostenvoranschlages verhält. 

1.4 Die aus Anlaß eines Kostenvoranschlages erforderlichen und in Auftrag gegebenen Leistungen wie Fahrten, Reisen, Montagearbeiten und ähnliches werden dem Auftraggeber gesondert verrechnet. 


2. Tauschaggregate

2.1 Die Berechnung von Tauschpreisen setzt voraus, daß die vom Auftraggeber beigestellten Aggregate keine ungewöhnlichen Schäden aufweisen und noch aufbereitungsfähig sind.

 

3. Probefahrten 

3.1 Der Instandsetzungsauftrag umfaßt die Ermächtigung, mit Kraftfahrzeugen und Aggregaten Probeläufe sowie Probe- und Überstellungsfahrten – unter Verwendung von Probefahrt- und Überstellungskennzeichen – durchzuführen.

 

4. Zahlungen 

4.1 Die Zahlung für erbrachte Instandsetzungsarbeiten und verkaufte Waren hat bei der Übergabe bar zu erfolgen. Soweit vom Auftragnehmer Zahlung durch Wechsel, Scheck, etc. akzeptiert wird, erfolgt dies zahlungshalber und es gehen anfallende Spesen zu Lasten des Auftraggebers. 

4.2 Die Aufrechnung von Forderungen des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer mit dessen Forderungen sind ausgeschlossen, es sei denn, daß der Auftragnehmer zahlungsunfähig geworden ist oder die Gegenforderung im rechtlichen Zusammenhang mit der Zahlungsverbindlichkeit des Auftraggebers steht, gerichtlich festgestellt oder vom Auftragnehmer anerkannt worden ist.

 

5. Lieferung 

5.1 Ein vereinbarter Fertigstellungstermin ist im Auftragsschreiben festzuhalten.

 

6. Abstellung von Fahrzeugen auf öffentlicher Verkehrsfläche 

6.1 Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, daß der Reparaturgegenstand ab jenem Tag, der dem im Auftragsschreiben genannten Fertigstellungstermin folgt, vom Auftragnehmer auf öffentlicher Verkehrsfläche abgestellt werden kann.

 

7. Altteile 

7.1 Ersetzte Altteile – ausgenommen Tauschteile – sind vom Auftragnehmer bis zum vereinbarten Fertigstellungstermin  aufzubewahren und deren Herausgabe kann bis zu diesem Zeitpunkt verlangt werden, andernfalls ist der Auftragnehmer berechtigt, diese Altteile zu entsorgen. 

7.2 Allfällige Entsorgungskosten gehen zulasten des Auftraggebers.

 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Alle gelieferten und anmontierten Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum des Auftragnehmers.

 

9. Rechte zur Zurückbehaltung des Reparaturgegenstandes 

9.1 Dem Auftragnehmer steht wegen aller seiner Forderungen aus dem gegenständlichen Auftrag, insbesondere für den gemachte Aufwand oder aus dem ihm verursachten Schaden sowie für einschlägige Materiallieferungen  ein Zurückbehaltungsrecht an dem betreffenden Reparaturgegenstand des Auftraggebers zu. 

9.2 Dies gilt auch für Forderungen aus früheren Instandsetzungsaufträgen, soweit diese vom gleichen Auftraggeber erteilt worden sind und den gleichen Reparaturgegenstand betroffen haben.

 

10. Behelfsreparaturen 

10.1 Bei behelfsmäßigen Instandsetzungen, die nur über ausdrücklichen Auftrag durchgeführt werden, ist lediglich mit einer den Umständen entsprechenden, sehr beschränkten Haltbarkeit zu rechnen. 

10.2 Auf diesen Umstand ist der Auftraggeber ausdrücklich hinzuweisen.

 

11. Gewährleistung und Leistungsbeschreibung 

11.1 Der Auftragnehmer leistet Gewähr für die durchgeführten Instandsetzungsarbeiten und für die eingebauten Teile innerhalb der gesetzlichen Frist. 

11.2 Verschleißteile haben nur die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Lebensdauer. 

11.3 Die Gewährleistung erfolgt durch die kostenlose Behebung der nachgewiesenen Mängel in angemessener Frist und zumutbarer Weise. Ist eine Behebung nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, so ist angemessener Ersatz zu leisten. 

11.4 Zur Ausführung der Leistungen im Rahmen der Gewährleistung hat der Auftraggeber den Reparaturgegenstand dem Auftragnehmer in dessen Betrieb auf eigene Kosten und Gefahr zu überstellen. Ist eine Überstellung untunlich, so ist der Auftragnehmer zu verständigen. Dieser kann dann entweder die Überstellung auf seine Kosten und Gefahr oder die Durchführung der Arbeiten im Rahmen der Gewährleistung bei einem anderen Betrieb, zu dem die Überstellung durch den Auftraggeber tunlich ist, verlangen oder angemessenen Ersatz leisten. 

11.5 Nicht abdingbare Rechte des Auftraggebers auf Wandlung werden hierdurch nicht berührt. 

11.6 Bestehende und über die Gewährleistung hinausgehende Herstellergarantien werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht beeinträchtigt.

 

12. Schadenersatz

12.1 Der Auftragnehmer haftet für alle von Ihm aus Anlaß der Ausführung der Instandsetzungsarbeiten verschuldeten Schäden, soweit diese an einer Person oder am Reparaturgegenstand selbst eingetreten sind. Für alle sonstigen Schäden einschließlich der Folgeschäden oder Schäden aus Vertragsverletzung haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

12.2 Aus der Produkthaftung zustehende Ansprüche werden durch diese Reglung nicht berührt. 

12.3 Die Haftungsbeschränkung gemäß 12.1 gilt auch bei Verlust des vom Auftragnehmer übernommenen Reparaturgegenstandes. 

12.4 Für im Fahrzeug befindliche Gegenstände, die nicht zum Betrieb des Fahrzeugs gehören wird vom Auftragnehmer, sofern er diese nicht ausdrücklich in Verwahrung genommen hat, nicht gehaftet.

 

13. Erfüllungsort 

13.1 Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehmers.

 

14.Gerichtsstand 

14.1 Für Klagen gegen den Auftraggeber, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, und deren Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt oder Beschäftigungsort im Inland gelegen ist, kann nur die Zuständigkeit eines Gerichtes vereinbart werden, in dessen Sprengel einer dieser Orte gelegen ist.